2025年工程合伙承包协议书(精选16篇)
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 工程合伙承包协议书篇一发包人:_________(全称)。 地址:_________。 法定代表人:_________。 委派现场代表:_________联系电话:_________。 承包人:_________(全称)。 地址:_________。 法定代表人:_________。 项目经理:_________联系电话:_________。 总工程师:_________。 质量负责人:_________。 监理人:_________(全称)。 地址:_________。 总监理工程师:_________联系电话:_________。 监理工程师:_________。 发包人拟修建_________工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。 一、工程概况。 1.1工程名称:_________。 1.2工程地点:_________。 1.3可研文件名称、文号:_________。 1.4初设文件名称、文号:_________。 1.5工程规模:_________;建设任务:_________。 1.6工程概算审批总投资_________万元;资金来源:_________。 二、工程承包范围及合同工程量。 2.1工程承包范围:_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)。 2.2主要合同工程量:_________(以招投标文件为准)。 三、合同价款。 3.1合同价款承包方式:_________(详见合同附件3)。 3.2合同总价人民币(大写):_________万元(人民币小写_________万元)。其中:永久工程_________万元;临时工程_________万元;安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。 4.1开工日期:_________,竣工日期:_________。 4.2合同工期总日历天数:_________天。 4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。 关键项目控制性工期表。 4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:_________。 五、双方的义务和责任。 5.1发包人的义务和责任。 5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担相应的责任。 5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则,承担工程延误责任。 5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。 发包人主要人员的职权表。 5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地。否则,承担工期延误责任。提供的用地范围为:_________;期限:_________。 5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用。否则,承担工期延误责任。 提供承包人使用的工程为:_________;期限:_________。 5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。 5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。 发包人负责提供的图纸和期限。 5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。 5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。 5.1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。 5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。 5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有:。 5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作。 5.1.15其它责任:_________。 5.2承包人的义务和责任。 5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并承担相应的责任。 5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。 5.2.3承包人应在接到开工通知后_________日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任。 承包人向工地调遣或雇佣主要人员。 5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。 5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全。 5.2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害。 5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。 5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。 5.2.11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。 5.2.12其它责任:_________。 六、监理人的职责。 6.1监理人应履行合同规定的职责。 6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。 6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。 6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。 6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。 6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。 七、质量。 7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。 7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每个月向监理人提交质量自检报告。 7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。 7.4承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担。 7.5发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人。在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。 7.6承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后_________个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位。7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担。 八、安全。 8.1发包人应负责与当地部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。 8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。 8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任。 8.4承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。 8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员_________名。 8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用。 8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。 8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿。 九、工程计量与结算。 9.1计量。 9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位。 9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。 9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。 9.1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。 9.2支付。 9.2.1工程预付款。 (1)工程预付款总金额为合同价格的_________%,分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%,第二次支付金额为该预付款总额的_________%。 (2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。 (3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:_________。 合同附件。 1.中标通知书。 2.投标报价书。 3.招标文件。 4.技术条款。 5.图纸。 6.已标价的工程量清单。 7.《廉政合同》。 8.其它材料。 发包人:(公章)_________承包人(公章):_________。 法定代表人:(签名)_________法定代表人:(签名)_________。 现场代表:(签名)_________项目经理:(签名)_________。 地址:_________地址:_________。 邮政编码:_________邮政编码:_________。 电话:_________电话:_________。 传真:_________传真:_________。 开户银行:_________开户银行:_________。 帐号:_________帐号:_________。 _________年____月____日_________年____月____日。 签订地点:_________签订地点:_________。 附件。 工程合伙承包协议书篇二甲方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:。 乙方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:。 经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:。 一、项目名称:项目工程, (以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)。 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。 二、工程地点:。 三、工程造价:暂定万元人民币,最后以审定价为准。 四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 五、出资约定: 1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元(.00)元,乙方出资万元(.00)元,总计万元(.00)整,作为费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。 1 六、权利和义务: 1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占%;乙方占%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。 2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。 3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。 4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。 搜集各类发票,以供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。 7、双方以领薪的形式按月从项目部领元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。 8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 七、退伙。 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 八、违约责任。 1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。 2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。 3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则。 应双倍赔偿对方的损失。 4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。 九、甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 十、本协议的生效和终止。 本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。 十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方签字: 乙方签字: 身份证号: 身份证号: 联系电话: 联系电话: 协议书签订地点: 签订日期:年月日 工程合伙承包协议书篇三乙方:___。 丙方:___。 甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例。 1、甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。 2、如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的`追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。 五、盈余分配与债务承担。 1、甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。 六、权利与义务。 2、甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。 七、禁止行为。 1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。 八、合伙期满。 1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。 九、纠纷解决。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 十、生效及补充。 1、本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份; 2、未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。 _____年_____月_____日。 乙方:___。 _____年_____月_____日。 丙方:___。 _____年_____月_____日。 工程合伙承包协议书篇四合伙人:(以下简称甲方)。 合伙人:(以下简称乙方)。 甲、乙双方经平等协商,本着互惠共赢的原则,就合伙承包工程事宜,达成如下一致,供各方守信。 在合法(工程质量、安全相关法律规范)的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 合伙项目以工程公司洽谈工程承包合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以甲方名义出现。 合伙期限至合伙施工的‘项目完工,各方结算完毕为止。 1.甲方以现金、设备出资。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。 2.乙方以工程管理经验及工程技术(含当地协调社会关系),占%。 1.利润分配,以出资为依据,按所占出资比例比例分配。 2、明确规定:甲方为乙方开支的一切薪酬在工程成本内列支。 3.若工程最终决算结束发生亏损,则按照双方出资比例分担责任和义务。 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,所有财务收入、支出必须经乙方签字确认,否则未经乙方签字确认的一切收支均不列入合伙工程项目财务发生额,属于单方面个人行为,由具体单方面行为方负责造成的一切责任。 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;同时,甲方参与合伙项目的日常管理。 3.合伙工程项目涉及的一切相关事项由甲、乙双方共同商定决策,未经双方决策而一方单独决定后造成的一切损失由该行为方负责,另一方不承担任何责任和义务。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;。 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 1.本协议自签订之日后生效,双方各方各执一份;。 2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 甲方: 乙方:: 身份证件(复印件)。 身份证件(复印件)。 20年2月14日。 工程合伙承包协议书篇五合作方代表:(以下简称甲方)合作方代表:(以下简称乙方)。 根据相关法律,法规之规定,甲乙双方经过友好协商,在互相遵守和互惠互利的基础上,为维护合作人的合法权益,顺利开展合作事务达成如下协议,望双方共同遵守。 一、工程概况: 四、权利和义务: 甲方负责的内容:1、甲方负责承包工程的所有施工材料,施工前期费用(包括全部工程垫资费用由甲方负责)。 2.甲方按照设计图要求进行建设施工,主要内容详见主包合同。 乙方负责的内容,乙方负责甲方的管理工作,以及施工中与政府及相关部门协调工作。 五、质量及工期。 本工程质量为合格工程,竣工交付日期年月日。 六、工程价格及付款方式。 1、总工程路段为/公里。 2、价格:本工程路段单价为万元/公里,总工程路段总长/公里,总价为万元。 3、付款方式、利润比例的分配。 1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元,进场7天内付清交通局合同履约金100万元,其中:付给乙方前期费用万元,除交通局合同履约金100万元外,所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。 2、双方利润分配标准。 (1)甲方全额投资全部工程,利润分配在主合同工程总造价下浮%。 (2)乙方协助在工程中的管理工作,协调有关工程事务,利润分配在主合同工程总造价的%。 3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方,以后付款方式每按进度滚动式付给乙方,余款待总工程完工后一周内一次性付清。 七、违约责任: (一)因甲方施工质量达不到技术要求,给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。 (二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。 (三)本合同发生争议时双方协商解决,协议不成由工程所在地人民法院裁决。 (四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。 (五)本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。 甲方盖章:乙方盖章:身份证号:身份证号:合作代表人:合作代表人:电话:电话: 合同签订地点:合同签订地点:年月日年月日。 工程合伙承包协议书篇六一、合伙宗旨:_________。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。 三、合伙期限:_________。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资方式及比例:_________。 五、盈余分配及债务承担:_________。 1、盈余分配:_________盈余以各方均20%分配(如违约出资,按实际出资比例进盈余分配)。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。 六、退伙:_________。 合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经各方协商同意; 七、项目日常管理。 1、某某某聘请总工程师,负责工程的技术工作; 2、每月三十日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,所有的支出均需双方签字后方能下账。 3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定,双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。 八、成本费的核算范围。 建筑成本核算的‘范围包括:_________工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。 九、合伙期满:_________。 合伙期满,各方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。 十、合伙人行为禁止条款:_________。 1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。 2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。 3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。 十一、违约责任:_________。 1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的,按承接工程总价的15%计算损失。 2、合伙人一方违反本协议其它约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。 十二、其他:_________。 1、合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。 2、合同在履行过程中如需变更和修改合同,必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见,其他修改无效。 3、本合同未尽事宜,合伙人各方可共同协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。 十三、本合同自合伙人签字之日起生效,合同一式两份,各伙人各执一份。 工程合伙承包协议书篇七合伙人:________(以下简称甲方)。 合伙人:________(以下简称乙方)。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;。 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;。 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 2.乙方负责项目的`工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;。 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;。 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 合伙人:________。 ___年___月____日。 工程合伙承包协议书篇八一、工程名称:__________________。 二、工程地点:__________________。 三、甲方责任:_________。 1、甲方负责办理施工项目各种手续。 2、负责乙方施工的各种机械设备。 3、帮助解决工程上的疑难问题。 4、督促乙方搞好安全。 5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。 四、乙方责任:_________。 1、完成业主与建设方签订的施工合同。 2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。 3、负责工地上的‘资金支配权。 4、负责工地上的机械设备管理与维修。 五、核算:_________本公司各工地单独核算、亏盈自负,建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。 六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费_________%,属公司行政管理人员的工资费用。 七、缴款时间:_________各工地不管建设方欠款多少,必须分两次收完,主体实付一半,初验前必须付清。 八、工程验收:_________乙方必须注意工程质量、安全,作到百年大计,质量第一的原则,服从甲方行政管理,接受甲方对质量、安全的监督检查。 九、资料:_________乙方房屋竣工后,必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。 十、本协议一式四份,双方各2份。 ________年____月____日________年____月____日。 工程合伙承包协议书篇九合伙人:________(以下简称甲方)。 合伙人:________(以下简称乙方)。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例。 1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。 五、盈余分配与债务承担。 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 六、退伙。 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 七、权利与义务。 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 八、禁止行为。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 九、合伙期满。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 十、纠纷解决。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 十一、生效及补充。 1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份; 2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章:):。 日期: 工程合伙承包协议书篇十协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您! 合伙人:________(以下简称甲方)。 合伙人:________(以下简称乙方)。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 退伙需经对方同意,方可实行; 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份; 2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 合伙人:________。 ___年___月____日。 工程合伙承包协议书篇十一甲方: 乙方: 经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:。 第一条项目名称:项目工程, (以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)。 第二条甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。 工程地点:。 第三条工程造价:暂定____________万元人民币,最后以审定价为准。 第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 第五条出资约定: 1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元元,乙方出资万元元,总计万元整,作为费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。 第六条权利和义务: 1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的‘各项开支)后,所获利润甲方各占%;乙方占%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。 2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。 3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。 4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。 5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。所有报销凭证必须经双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。 7、双方以领薪的形式按月从项目部领元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。 8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 第七条退伙。 1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 2、退伙需经对方同意,方可实行; 3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 第八条违约责任。 1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。 2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。 3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。 4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。 第九条甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 第十条本协议的生效和终止。 本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。 第十一条本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方签字: 乙方签字: 20xx年xx月xx日。 工程合伙承包协议书篇十二合伙人: ×××(以下简称甲方),居住地:×××身份证号码:×××。 ×××(以下简称乙方),居住地:×××身份证号码:×××。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以福建×××公司中标合同确认的项目内容及范围为准;。 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建×××公司名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例。 1.甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%。 五、盈余分配与债务承担。 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;。 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 六、退伙。 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;。 退伙需经对方同意,方可实行;。 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 七、权利与义务。 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;。 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 八、禁止行为。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;。 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 九、合伙期满。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 十、纠纷解决。 ------。 第四条合伙期限,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止,共_________年。 第五条出资金额、方式、期限。 (一)合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元;______________(其他合伙人同上顺序列出)。 (二)各合伙人的出资,于_________年_________月_________日以前交齐。 (三)本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第六条盈余分配与债务承担。 合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。文章来源: 个人转载本站内容,请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载! (特别提示:盈余分配与债务承担可以约定按各合伙人各自投资或者平均分配。未约定分担比例的,由各合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。)。 (一)盈余分配:以_________________为依据,按比例分配。 (二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以_________________为依据,按比例承担。 第七条入伙、退伙、出资的转让。 (一)入伙。 1.新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意;。 2.承认并签署本合伙协议;。 3.除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。 (二)退伙。 1.自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙: a合伙协议约定的退伙事由出现;。 b经全体合伙人同意退伙;。 c发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。 合伙协议未约定合伙企业的经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。 2.当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙: a死亡或者被依法宣告死亡;。 b被依法宣告为无民事行为能力人;。 c个人丧失偿债能力;。 d被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。 以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。 3.除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名: a未履行出资义务;。 b因故意或重大过失给合伙企业造成损失;。 c执行合伙企业事务时有不正当行为;。 对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,向人民法院起诉。 合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。 (三)出资的转让。 允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。 在同等条件下,合伙人有优先受让权。 如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。 第八条合伙负责人及合伙事务执行。 全体合伙人共同执行合伙企业事务。(适用于规模小的合伙企业。)。 合伙协议约定或全体合伙人决定,委托_________为合伙负责人,其权限为: 1.对外开展业务,订立合同;。 2.对合伙事业进行日常管理;。 3.出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;。 4.支付合伙债务;。 5._________________________________________。 第九条合伙人的权利和义务。 (一)合伙人的权利: 2.合伙人享有合伙利益的分配权;。 4.合伙人有退伙的权利。 (二)合伙人的义务: 1.按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;。 2.分担合伙的经营损失的债务;。 3.为合伙债务承担连带责任。 第十条禁止行为。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。 2.禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;。 3.除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。 4.合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。 第十一条合伙营业的继续。 (一)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。 (二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。 第十二条合伙的终止和清算。 (一)合伙因下列情形解散: 1.合伙期限届满;。 2.全体合伙人同意终止合伙关系;。 3.已不具备法定合伙人数;。 4.合伙事务完成或不能完成;。 5.被依法撤销;。 6.出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。 (二)合伙的清算: 1.合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。 2.清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定_________合伙人或委托第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。 3.合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。 4.清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。 5.清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。 第十三条违约责任。 1.合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期_____年仍未缴足出资,按退伙处理。 2.合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。 3.合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。 4.合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。 5.合伙人违反第九条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。 第十四条合同争议解决方式。 凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交_________仲裁委员会仲裁,或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。 第十五条其他。 (一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。 (二)入伙合同是本协议的组成部分。 (三)本合同一式_________份,合伙人各执一份,送登记机关存档一份。 (四)本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。 合伙人(签章):_________。 _________年_____月_____日。 签订地点:________。 工程合伙承包协议书篇十三甲方: 乙方: 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 合伙项目以福建公司中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建公司名义出现。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 1.甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。 2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%。 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 退伙需经对方同意,方可实行; 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份; 2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 合伙人: 工程合伙承包协议书篇十四合伙人:_________(以下简称甲方)。 合伙人:_________(以下简称乙方)。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 1、甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的`前期费用,占全部出资比例________%。 2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。 1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。 2、退伙需经对方同意,方可实行。 3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理。 2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。 3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。 1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。 2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉至______人民法院。 1、本协议自各方签字后生效,各方各执______份; 2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 合伙人:_____________。 ____年____月____日。 工程合伙承包协议书篇十五甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 丙方: 身份证号码: 甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例。 1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。 2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。 五、盈余分配与债务承担。 1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。 六、权利与义务。 2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。 七、禁止行为。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 八、合伙期满。 1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。 九、纠纷解决。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 十、生效及补充。 1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份; 2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。 甲方: _____年_____月_____日。 乙方: _____年_____月_____日。 丙方: _____年_____月_____日。 工程合伙承包协议书篇十六甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方将江苏省如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程(简称文化广场)交由乙方总承包施工,为明确甲乙双方的权利与义务关系,达成如下协议,供双方严格遵照执行: 第一条涉及的工程: 一、工程名称:如皋市图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆建设工程。 二、工程地址:如皋市惠政东路以北、解放路以南、府西路以西、新城花园以东。 三、主体工程概况:图书馆、博物馆、文化馆、科技规划馆等。 四、建筑面积:约3.5万平方米。 五、工程造价:暂定约为1亿元,最后造价为审计部门的审计决算价。 六、工期:工程拟于xx年7月底前进场筹建,xx年底全部主体工程封顶,xx年5月底前全部工程验收合格后交付给甲方使用,约为9个月。 七、工程承包范围及内容:土建、安装(水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、空调安装、电梯设备安装等)室内外装饰装修。 八、承包方式:包工包料。 九、质量标准:达到优质工程,并获得中国建筑行业鲁班奖。 第二条工程款支付方式: 1、全部工程验收合格交付甲方后,甲方支付工程合同总价款的50%。 2、其余50%的工程款在全部工程交付给甲方后2年度内付清。即一年期满甲方支付乙方30%工程款,二年期满甲方支付乙方除5%质量保证金外的其余工程款。甲方按同期银行贷款基准利率支付乙方利息。 3、本协议中未明确事宜由双方协商解决。 第三条工程结算约定: 甲方按bt方式执行,按国内通行惯例,由如皋市城建投资有限公司担保(担保协议作为本协议的重要附件,与本协议书具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分三年支付乙方垫付的建设款。工程造价根据国家建设工程《工程量清单计价规范》(gb50500-)及省市现行有关定额规定执行,材料价格执行如皋市施工同期造价信息指导价执行,没有指导价的由合同双方认质认价,并经审计部门审计决算后,以造价不下浮作为最终结算依据。 第四条。 1、甲方应极力配合乙方办理相关施工手续,相关费用的承担按国家规定执行。 2、管理班子:乙方为建筑工程国家总承包一级资质,乙方选派公司管理人员齐全、技术力量雄厚、管理制度先进、设备优良、施工队伍素质高、擅长本类结构施工的优秀项目部参加施工。 3、乙方保证“合理安排、精心施工”,把质量摆在第一位,工程一次验收合格率达100%,并做到“目标管理,全过程监控”。 4、乙方保证严格执行国家安全施工规范,确保本工程无重大事故发生,负责所有治安保卫、消防、市容、保洁、卫生和现场文明施工管理工作,达到“标准化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全责任事故,一切责任均由乙方承担,与甲方无关。 第五条违约责任。 1、如乙方由于自身资金不能及时到位或其他原因导致不能顺利施工或停止施工10天以上,甲方有权要求中止合同并要求乙方退场,乙方自愿承担500万元违约金,退场后的工程价款按已完工程量审计决算结算。 2、乙方保证在施工过程中所有工程由自己施工队伍直接施工,不得发包、分包、转包,如有上述情况甲方有权终止合同并由乙方承担一切违约责任。 第六条。 本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字、盖章后生效。本补充协议与施工合同具有同等法律效力。 甲方:江苏省如皋市人民政府。 乙方:浙江中企建设集团有限公司。 担保单位:如皋市城建投资有限公司。 日期:二〇〇九年六月二十六日 |