最新工程合伙协议书(优质13篇)
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧 工程合伙协议书篇一为了明确合伙人的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经合伙人反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守: 一、合伙人组成: 合伙人:姓名,性别:男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别:男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别:男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别:男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 二、四名合伙人共同投资,承包。 (即:)住宅楼。 工程项目名称:住宅楼房。 工程施工地点:。 经四方共同协议,在合法合理的前提下,四方出资承包住宅楼房建设工程,本协议明确投资利润分配依据。 四、合伙人及投资金额: 的居间费补偿)。本合同签字之日,各投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付该住宅楼房建设工程及其他与本工程相关的支出。若合伙人之一者未在约定的时间投入资金,减少其相应出资比例,该合伙人的最终出资比例占有额以实际投资计算。 五、盈利分配及债务(亏损)承担。 投资利润与亏损分配比例:(按出资比例分成)工程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金在分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)。 六、合伙管理:1、合伙事务施工现场执行总负责人:()负责。在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由四方合伙人委派()全权管理。2、合伙事务当中由()负责与供地方的关系工作。3、合伙事务当中由()负责代表四位出资人与供地方住宅楼建设工程签订合作建设协议。该协议当中的.利润及风险由四位出资人(按出资比例)共同分担。 七、财务管理。 由()负责现金及银行存款管理(出纳),()方负责帐务处理(发票管理),支出发票及费用由()签字方可报销。 八、财务制度。 设立该项目工程专用帐户,合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。 合伙期间一方不得退出,如需退出务必由四方同意方可退出。 十、权利和义务。 合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。 十一、合伙期限。 合伙期满四方按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。 十二、违约责任及纠纷解决。 四方必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉法院解决。 十三、本合同与201年月日签订的《》及年月日签订的《》互相联系,不可分割,共同构成本工程项目的合同体系。本合同一式四份,每份共四页,双方签字生效,具有法律效力。 十四、组成合同的文件。 四方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 合伙人签字: 工程合伙协议书篇二甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 丙方:身份证号码: 甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例。 1.甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。 2.如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。 五、盈余分配与债务承担。 1.甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。 六、权利与义务。 2.甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3.甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。 七、禁止行为。 1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 八、合伙期满。 1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。 九、纠纷解决。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 十、生效及补充。 1.本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份; 2.未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。 甲方:乙方:丙方: 年月日年月日年月日。 工程合伙协议书篇三合伙人: 合伙人: 经甲乙双方友好协商本着公平、合理的合作原则达成如下协议;。 一、甲方职则: 1、甲方必须按照神朔铁路公司提供的图纸严格施工,如果出现质量问题(除图纸设计问题、正常误差外)均由甲方负责。 2、若在施工过程中有变更事项由神朔铁路公司出据凭证按凭证变更施工。 3、甲方必须保证该工程在保质期内,该工程的质量,如果出现质量问题由甲方负责。 4、甲方必须按照神朔铁路公司施工期限完工(如遇特殊情况,由乙方和神朔铁路公司协商,并订立补充,除外)安全问题: 1、如果在施工过程中造成安全事故(除人为原因外)由甲乙双方按所持股比例进行赔偿。 2、甲乙双方所属工人在工作时间以外所造成的伤亡事故(除加班外)均由甲乙双方各自进行协商纠纷,甲乙双方均可相互负责。 二、工方职责: 1、必须保证工程达到相对付款比例时,神朔铁路公司付相对应的比例款项。 2、当工程竣工验收合格后,乙方必须保证在十二个工作日内所有工程款(除质量保证金外)全部付清,如果在延期十五个工作日内,神朔铁路公司未付清所剩工程款由乙方垫付。 3、乙方保证在正式开工十五个工作日内,向神朔铁路公司协商退回,招标保证金。 4、如果在施工过程中与神朔铁路公司出现争议、纠纷等问题,由乙方出面调解。 三、合作投资和比例。 1、该项工程招标保证金由甲方负责。 2、该项工程开工第一笔资金由乙方负责(其金额与保证金相同)。 3、如果甲方资质中标,乙方投资该项工程预算总额的16%-20%,乙方所得利润分红不得大于20%,不得小于15%,剩于该工程款项由甲方负责。 4、如果乙方资质中标,乙方所投资该工程预算总额的15%-17%,乙方所得利润分红不得大于20%,不得小于17%,剩于该工程款项由甲方负责。 5、若用乙方资质,不得再另行收费,(甲方有设备)运输设备钱甲乙平均分配。 6、如遇特殊情况(比如预算、续标、增标等)甲乙双方另行协商。 7、若因任何一方因特殊原因、资金有缺口,在条件允许的情况下,甲乙双方任何一方,可以追加投资,相对应改变投资比例和分红比例。 8、工人保险按持股比例分配。 9、合同公证费平均分配。 10、在施工过程中,乙方不得干扰甲方正常施工(除有质量,安全事故外)。 四、财务管理。 1、合作项目独立建账,独立财务核算,合作项目的全部支出与收入均须从该账户运作。 2、财务由甲方管理。 3、如果出现财务账务纠纷问题,甲乙双方任意一方有权聘请第三方会计进行核算。 4、甲乙双方禁止挪用该工程账务的款项。 五、违约与争议。 1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设的不得退伙。 2、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应时行赔偿(甲方无故退出外,不赔偿)。 3、任何一方在合作过程中,违反本协议约定而使对方遭受损失的守约方的全部损失,由违约方足额赔偿。 4、合伙人之间如发生纠纷,应期协商,本着有利于合伙事业,发展的原则予以解决。 六、本本协议一式两份、甲乙双方各执一份。 七、协议未尽事宜,另行协商。 甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号: 看过工程承包合同合伙协议的人还看了: 工程合伙协议书篇四一、合伙人组成: 合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。 身份证号码:,电话: 二、三名合伙人共同投资,承包xxxxxxxx一期续建建设项目工程。 经双方共同协议,在合法合理的前提下,齐抓共管,同舟共济,为了集体利益, 舍小我,不计个人得失,发扬艰苦创业精神,共谋发展,本协议明确投资利润分配依据。 四、盈利分配及债务(亏损)承担。 程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金,再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)。 2、由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹借,因此出现的借支返还利息需要从三方合作项目中,根据各自股份进行单独分别计算,采取各负其责的方法,自负盈亏。 3、每笔工程款到账后,若需还各自债务,按投资比例进行分配。 4、在完成本工程项目过程中,三方每月最高可支取工资xxx元,做为自身日常开销,三方除基本工资的开销外,不得挪用公款,否则每次将无条件接受按所占股份比例的1%扣除,支付给守约方。 六、合伙管理及责任分工: 1、合伙事务总负责人关系和签批工程款事宜。 2、在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由三方合伙人委派。 3、施工现场执行技术总负责人由。 七、财务管理及制度。 1、由xxxx负责现金及银行存款管理,聘请会计一名负责帐务处理。 2、任何费用xxxx元以内由支出方、财务负责人xxxx)签字即可支出、报销;支出发票及费用在xxxx元以上(含xxxx元),需通过三方共同签字方可支出、报销,若其中一方不在现场需电话通知其同意。 3、财务账务对三方需公开、透明,每周必须三方对账一次,时间由三方商量确定。 4、工程款到账后,立即交由xxxx负责管理,并由聘任会计入账。 5、在本工程结束前,工程款只能用于本工程的所有开销,不得挪借他用。 合伙期间一方不得退出,如需退出务必由其余两方同意方可退出。 九、权利和义务。 合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。 十、合伙期限。 合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。 十一、违约责任及纠纷解决。 双方必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉法院解决。 十二、组成合同的文件。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 合伙人签字: 工程合伙协议书篇五为了明确双方的经济关系及职责,共同完成投资合伙任务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求,经双方反复协商,达成如下协议,特定如下合同,望共同遵守: 一、合伙人组成: 合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。 身份证号码:电话: 合伙人:姓名,性别男,现家庭住址。 身份证号码:,电话: 二、三名合伙人共同投资,承包xxxxxxxx一期续建建设项目工程。 经双方共同协议,在合法合理的前提下,齐抓共管,同舟共济,为了集体利益, 舍小我,不计个人得失,发扬艰苦创业精神,共谋发展,本协议明确投资利润分配依据。 四、盈利分配及债务(亏损)承担。 程款收入在扣除人工、机械模板材料等直接成本后,首先用于归还合伙人的投资本金,再分配利润。(如项目出现亏损,按投资比例分配)。 2、由于本投资金额为双方凭各自关系四处筹借,因此出现的借支返还利息需要从三方合作项目中,根据各自股份进行单独分别计算,采取各负其责的方法,自负盈亏。 3、每笔工程款到账后,若需还各自债务,按投资比例进行分配。 4、在完成本工程项目过程中,三方每月最高可支取工资xxx元,做为自身日常开销,三方除基本工资的开销外,不得挪用公款,否则每次将无条件接受按所占股份比例的1%扣除,支付给守约方。 六、合伙管理及责任分工: 1、合伙事务总负责人关系和签批工程款事宜。 2、在施工过程中的班组确定、材料采购定价等现场一切事务由三方合伙人委派。 3、施工现场执行技术总负责人由。 七、财务管理及制度。 1、由xxxx负责现金及银行存款管理,聘请会计一名负责帐务处理。 2、任何费用xxxx元以内由支出方、财务负责人xxxx)签字即可支出、报销;支出发票及费用在xxxx元以上(含xxxx元),需通过三方共同签字方可支出、报销,若其中一方不在现场需电话通知其同意。 3、财务账务对三方需公开、透明,每周必须三方对账一次,时间由三方商量确定。 4、工程款到账后,立即交由xxxx负责管理,并由聘任会计入账。 5、在本工程结束前,工程款只能用于本工程的所有开销,不得挪借他用。 合伙期间一方不得退出,如需退出务必由其余两方同意方可退出。 九、权利和义务。 合伙人共同协商共同管理,并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。 十、合伙期限。 合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。 十一、违约责任及纠纷解决。 双方必须信守本协议,如一方违约除赔偿守约方各项损失外,还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的.违约金。若双方发生分歧按协议解决,如不能协商解决的可上诉法院解决。 十二、组成合同的文件。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 合伙人签字: 附件:双方身份证复印件; 工程合伙协议书篇六甲方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:。 乙方:姓名__,性别__,年龄__,住址____身份证号码:。 经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守:。 一、项目名称:项目工程, (以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)。 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以公司名义出现。 二、工程地点:。 三、工程造价:暂定万元人民币,最后以审定价为准。 四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 五、出资约定: 1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资万元(.00)元,乙方出资万元(.00)元,总计万元(.00)整,作为费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位,需垫资时应由双方各出一半共同承担。 1 六、权利和义务: 1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占%;乙方占%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。 2、双方确定,采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参与项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出委托书。 3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,双方应进行协商,双方协商一致后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。 4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方一致同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。 搜集各类发票,以供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。 7、双方以领薪的形式按月从项目部领元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的招待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧张时双方均不得超额用款。 8、盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 七、退伙。 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 八、违约责任。 1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。 2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。 3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则。 应双倍赔偿对方的损失。 4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。 九、甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 十、本协议的生效和终止。 本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润分配完毕之日后失效。 十一、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方签字: 乙方签字: 身份证号: 身份证号: 联系电话: 联系电话: 协议书签订地点: 签订日期:年月日 工程合伙协议书篇七甲方: 乙方: 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜,达成如下一致,须各方共同遵守。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 合伙承包工程项目范围:以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准;甲、乙双方合伙承包的该工程项目,对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限:合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。 四、出资额、方式及比例。 1.甲方出资额为,占全部出资比例的%。 2.乙方出资额为,占全部出资比例的%。 五、盈余分配与债务承担。 1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配; 2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。 六、权利与义务。 2.甲方负责该工程项目部全部管理工作; 3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项; 4.甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。 七、禁止行为。 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 八、合伙期满。 合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。 九、纠纷解决。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉诸于法院。 十、生效及补充。 1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份; 2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。 甲方: xx年xx月xx日。 乙方: xx年xx月xx日。 工程合伙协议书篇八甲方(发包方):联系方式: 乙方(承包方):联系方式: 经过双方协商甲方将装修项目承包给乙方_________负责装修,具体事项经甲乙双方商议,特立以下协议: 甲方给予乙方装修工期为______年_____月_____日,在无特殊情况下,双方不得拖延时间,如出现重大问题,哪方责任由哪方负责。 甲方工作:向乙方提供施工所需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。乙方负责提供图纸,并设计师交底,按图施工,无特定情况,甲方方不得自行更改。 承包方式为乙方包清工(只包水电、泥工、木工、油漆)。 关于材料供应的约定:全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。(包括油漆刷、滚筒等)。 甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应该按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责组织施工,由于施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。 为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工程延误后果由甲方承担。 5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量,如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。 6、付款方式:工程包工总额_________元,本合同签订后,甲方支付__________元,中期支付_________元,实际竣工验收后一次付清。 7、乙方责任:乙方应保质保量,按时完工,如乙方出现装修质量问题,甲方有权拒付工程款。 8、以上协议望共同遵守,未尽事宜,双方再协商。 9、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。 甲方签字:联系方式: 乙方签字:联系方式: ______年_____月_____日。 工程合伙协议书篇九合作方代表:(以下简称甲方)合作方代表:(以下简称乙方)。 根据相关法律,法规之规定,甲乙双方经过友好协商,在互相遵守和互惠互利的基础上,为维护合作人的合法权益,顺利开展合作事务达成如下协议,望双方共同遵守。 一、工程概况: 四、权利和义务: 甲方负责的内容:1、甲方负责承包工程的所有施工材料,施工前期费用(包括全部工程垫资费用由甲方负责)。 2.甲方按照设计图要求进行建设施工,主要内容详见主包合同。 乙方负责的内容,乙方负责甲方的管理工作,以及施工中与政府及相关部门协调工作。 五、质量及工期。 本工程质量为合格工程,竣工交付日期年月日。 六、工程价格及付款方式。 1、总工程路段为/公里。 2、价格:本工程路段单价为万元/公里,总工程路段总长/公里,总价为万元。 3、付款方式、利润比例的分配。 1、工程委托合同签订之日首付合同履约金为万元,进场7天内付清交通局合同履约金100万元,其中:付给乙方前期费用万元,除交通局合同履约金100万元外,所付乙方金额从乙方的合作所得利润中抵扣。 2、双方利润分配标准。 (1)甲方全额投资全部工程,利润分配在主合同工程总造价下浮%。 (2)乙方协助在工程中的管理工作,协调有关工程事务,利润分配在主合同工程总造价的%。 3、第二期付款按发包方进度付款比例方式进行付款给乙方,以后付款方式每按进度滚动式付给乙方,余款待总工程完工后一周内一次性付清。 七、违约责任: (一)因甲方施工质量达不到技术要求,给发包方或乙方造成的损失由甲方全权承担。 (二)甲方工程完工后不能按合同付清乙方工程款须承担乙方余款按每天1%滞纳金直至付清为止。 (三)本合同发生争议时双方协商解决,协议不成由工程所在地人民法院裁决。 (四)工程完工甲方付清工程款后,因甲方原因未付清民工工资给乙方带来损失由甲方负全部责任。 (五)本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。 甲方盖章:乙方盖章:身份证号:身份证号:合作代表人:合作代表人:电话:电话: 合同签订地点:合同签订地点:年月日年月日。 工程合伙协议书篇十甲方:身份证号: 住址: 乙方:身份证号: 住址: 经甲乙双方友好协商、达成以下合伙协议: 第一条合伙企业基本情况。 名称: 住址: 出资额: 类型: 经营范围: 第二条合伙期限。 合伙期限年,自工商部门核发营业执照之日起开始计算。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。 第三条出资金额、方式、期限。 (二)双方以现金方式出资,于2025年__月__日以前交齐。 (三)本合伙企业出资共计人民币___元,大写。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第四条盈余分配与债务承担。 合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。 (一)盈余分配:合伙人投资成本全部回收以前,各合伙人依照出资比例对合伙企业利润进行分配;合伙人投资的成本全部回收以后,合伙企业的利润由各合伙人平均分配,即各合伙人各自享有二分之一的利润分配额。 (二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以投资比例为依据,按比例承担。 第五条入伙、退伙、出资的转让。 1.新合伙人入伙,必须经双方合伙人同意; 2.合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前90日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。 经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。 第六条合伙负责人及合伙事务执行。 (一)甲方负责经营管理及财务出纳;乙方负责财务会计。 (二)合伙协议约定或全体合伙人决定,委托甲方为合伙负责人,其权限为: 1.对外开展业务,订立合同; 2.对合伙事业进行日常管理; 3.出售合伙的产品(货物)、购进常用货物; 4.支付合伙债务。 第七条禁止行为。 (一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙企业,造成的损失自行承担。 (二)禁止合伙人参与经营与本合伙企业竞争的业务。 (三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易。 (四)合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。 第八条违约责任。 (一)合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。 (二)合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合作人承担赔偿责任。 第九条合同争议解决方式。 凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。 第十条其他。 (二)本合同一式两份,合伙人各执一份; (三)本合同经全体合伙人签名后生效。 文档为doc格式。 工程合伙协议书篇十一发包人:_________(全称)。 地址:_________。 法定代表人:_________。 委派现场代表:_________联系电话:_________。 承包人:_________(全称)。 地址:_________。 法定代表人:_________。 项目经理:_________联系电话:_________。 总工程师:_________。 质量负责人:_________。 监理人:_________(全称)。 地址:_________。 总监理工程师:_________联系电话:_________。 监理工程师:_________。 发包人拟修建_________工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。 一、工程概况。 1.1工程名称:_________。 1.2工程地点:_________。 1.3可研文件名称、文号:_________。 1.4初设文件名称、文号:_________。 1.5工程规模:_________;建设任务:_________。 1.6工程概算审批总投资_________万元;资金来源:_________。 二、工程承包范围及合同工程量。 2.1工程承包范围:_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)。 2.2主要合同工程量:_________(以招投标文件为准)。 三、合同价款。 3.1合同价款承包方式:_________(详见合同附件3)。 3.2合同总价人民币(大写):_________万元(人民币小写_________万元)。其中:永久工程_________万元;临时工程_________万元;安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。 4.1开工日期:_________,竣工日期:_________。 4.2合同工期总日历天数:_________天。 4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。 关键项目控制性工期表。 4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:_________。 五、双方的义务和责任。 5.1发包人的义务和责任。 5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担相应的责任。 5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则,承担工程延误责任。 5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。 发包人主要人员的职权表。 5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地。否则,承担工期延误责任。提供的用地范围为:_________;期限:_________。 5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用。否则,承担工期延误责任。 提供承包人使用的工程为:_________;期限:_________。 5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。 5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。 发包人负责提供的图纸和期限。 5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。 5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。 5.1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。 5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。 5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有:。 5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作。 5.1.15其它责任:_________。 5.2承包人的义务和责任。 5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并承担相应的责任。 5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。 5.2.3承包人应在接到开工通知后_________日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任。 承包人向工地调遣或雇佣主要人员。 5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。 5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全。 5.2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害。 5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。 5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。 5.2.11承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。 5.2.12其它责任:_________。 六、监理人的职责。 6.1监理人应履行合同规定的职责。 6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。 6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。 6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。 6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。 6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。 七、质量。 7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。 7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每个月向监理人提交质量自检报告。 7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。 7.4承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担。 7.5发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人。在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。 7.6承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后_________个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位。7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担。 八、安全。 8.1发包人应负责与当地部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。 8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。 8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任。 8.4承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。 8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员_________名。 8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用。 8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。 8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿。 九、工程计量与结算。 9.1计量。 9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位。 9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。 9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。 9.1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。 9.2支付。 9.2.1工程预付款。 (1)工程预付款总金额为合同价格的_________%,分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%,第二次支付金额为该预付款总额的_________%。 (2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。 (3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:_________。 合同附件。 1.中标通知书。 2.投标报价书。 3.招标文件。 4.技术条款。 5.图纸。 6.已标价的工程量清单。 7.《廉政合同》。 8.其它材料。 发包人:(公章)_________承包人(公章):_________。 法定代表人:(签名)_________法定代表人:(签名)_________。 现场代表:(签名)_________项目经理:(签名)_________。 地址:_________地址:_________。 邮政编码:_________邮政编码:_________。 电话:_________电话:_________。 传真:_________传真:_________。 开户银行:_________开户银行:_________。 帐号:_________帐号:_________。 _________年____月____日_________年____月____日。 签订地点:_________签订地点:_________。 附件。 工程合伙协议书篇十二在快速变化和不断变革的今天,协议使用的频率越来越高,签订协议可以保护当事人的合法权益。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,以下是小编精心整理的建筑工程合伙协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。 甲方:____________(以下简称甲方) 乙方:____________(以下简称企业乙方) 依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下: 1、工程名称:____________ 2、工程地点:____________ 3、工程承包方式:包工包料 4、工程概况:建筑面积12272平方米。 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:____________元。(以甲方认定的`单价为准,工程量竣工后以审计为准) 按国家建设部行业标准g73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于企业乙方责任的,企业乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。 1、合同签定后,甲方即付给企业乙方工程款总造价的____________。 2、工程进展一半时,甲方即付给企业乙方工程款总造价的____________。 3、工程竣工验收合格后,甲方即付给企业乙方工程款总造价的____________。 4、企业乙方剩余工程款作为质保金内付清。 1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、企业乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 经甲乙双方商定做出如下协议: 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、如甲方或企业乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。 甲方单位名称:____________ 乙方单位名称:____________ 法人代表:____________ 法人代表:____________ 委托代理人:____________ 委托代理人:____________ ________年____月____日 ________年____月____日 工程合伙协议书篇十三乙方:___。 丙方:___。 甲、乙、丙三方经友好协商,就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨。 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围。 合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙、丙三方合伙承包的项目,对外以名义出现。 三、合伙期限。 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例。 1、甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元,甲方按40%的比例投资即万元,乙方按30%的比例投资即万元,丙方按30%的比例投资即万元。 2、如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时,丙方因资金有限不承担投资款的`追加,由甲、乙双方协商对追加的投资款出资,丙方按年利率%向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30%的比例部分的利息。 五、盈余分配与债务承担。 1、甲、乙、丙三方分别按40%、30%、30%的比例分配盈余,不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例;但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的分配比例为依据,共同承担。 六、权利与义务。 2、甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理; 3、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。 七、禁止行为。 1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动; 2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。 八、合伙期满。 1.合伙期满,三方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配。 九、纠纷解决。 合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。 十、生效及补充。 1、本协议自三方签字后生效,甲、乙、丙三方各执一份; 2、未尽事宜,三方另行协商,并订立补充协议。 _____年_____月_____日。 乙方:___。 _____年_____月_____日。 丙方:___。 _____年_____月_____日。 |